中国建设银行


关于印发《中国人民建设银行技术经济工作管理办法》的通知
1991年7月2日，中国人民建设银行

建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
现将《中国人民建设银行技术经济工作管理办法》发给你们，自1991年7月1日起实行。请各行认真贯彻执行。

附件：中国人民建设银行技术经济工作管理办法

第一章 总 则
第一条 为了加强建设银行技术经济工作管理，提高审查质量，合理确定工程造价，维护建设单位和施工企业的合法权益，提高投资效益。根据国家有关规定，特制定本办法。
第二条 技术经济工作是建设银行业务工作的重要组成部分。其核心内容是审查与管理工程造价；会同或参与有关部门修编概预算定额、费用定额，单位估价表和材料预算价格。
第三条 技术经济工作是一项政策性、技术性、经济性很强的工作，工作中必须严格执行国家的有关方针、政策及规定，认真核实工程造价；坚持实事求是，公平合理的原则，该增则增，该减则减；本着以理服人，协商办事精神，做好审查定案工作；并按审定的工程造价进行结算、拨付工程价款。
第四条 审查工程造价，要树立服务第一，客户至上的思想，不断改善服务态度，提高服务质量，注重社会效益和建设信誉，把监督寓于服务之中，将审查工作与扩大吸收存款结合起来，积极开展以审吸存，通过提供优质服务稳定老客户，吸引新客户，增强资金实力。
第五条 各级行应健全机构，有条件的行应设专职审查机构，归口管理技术经济工作。充实人员，配备相应的专业技术人员，不断提高素质，负责本地区工程造价审查业务，全面完成技术经济工作。

第二章 职责范围
第六条 总行的职责范围
1．会同或参与有关部门做好全国工程造价管理工作和全国通用及专业通用概、预算定额、费用定额的修编审定工作。收集有关技术经济资料，及时研究有关问题。
2．对定额、费用及建筑产品价格的改革进行研究，会同有关部门制定有关规定和制度。
3．指导全行系统技术经济工作，组织交流经验，认真分析研究和解答各行反映的问题。开展调查研究，组织巡回检查、考核工作质量和效果。
4．负责组织研究运用计算机审查工程造价的软件开发工作，提出计算机配备和管理的有关意见，做好推广应用工作。
5．负责对全行系统编审工程造价人员进行资格认证工作做出统一安排，提出管理办法，做好统一发证工作。
6．组织指导技术经济工作的业务学习、人员培训、职业道德教育、竞赛评比等，并督促落实和实施。
7．负责汇总分析各行报送的技术经济工作报表和资料，并定期反馈，沟通信息。
第七条 各省、自治区、直辖市分行的职责范围
1．会同或参与当地有关部门做好概、预算定额、费用定额、单位估价表和材料预算价格的修订、审批、管理和交底学习工作；会同或参与配合有关部门制定控制工程造价的措施和完善招标承包制改革。
2．对工程概、预算定额、费用定额、单位估价表和材料预算价格以及建筑产品价格进行研究，并提出改革的意见或建议。
3．组织和管理本地区重点项目审查工作，负责调配专业齐全的技术力量，组织业务技术培训、职业道德和评比竞赛活动，不断提高技术经济工作人员的素质。做好对编审工程造价人员进行资格认证的考试、考核、审批等工作。
4．负责计算机审查工程造价的软件开发及推广应用工作。
5．归口管理与指导所属行技术经济工作，经常深入基层，调查研究，了解工作开展情况，抽查和考核工作质量；搜集和积累有关基础资料，组织交流经验，研究处理基层行工作中反映的问题。
6．负责汇总上级行规定报送的统计报表和资料，搜集分析工程造价资料，研究存在的问题，提出解决的意见，及时沟通信息。
第八条 地市中心支行的职责范围
1．会同或参与有关部门制定本地区材料预算价格、单位估价表、材料价差调整系数、招标投标管理办法和实施细则等，负责标底审查，参加建设项目的评标、定标工作，督促甲乙双方履行承发包合同和及时结算工程价款。
2．归口管理所属经办行及本行经办任务的技术经济工作，负责行内部门之间技术经济工作的联系和协调，采取有效措施，严格按照审查定案的价值进行工程价款结算，统一口径处理工程价款结算有关问题。
3．做好计算机审查工程造价的软件开发系统的应用工作。
4．制定考核指标，经常检查技术经济工作开展情况及任务完成情况，及时组织业务交流，总结经验，分析存在问题，研究改进措施。
5．结合实际情况，组织业务学习，开展业务技术培训和职业道德教育。认真做好编审工程造价资格认证的申报等工作。
6．认真积累技术经济工作资料，做好有关定额的基础工作，对定额执行中存在的问题和意见，及时向上级行反映；测定分析本地区年度工程造价，建立技术经济工作档案。
7．按规定及时报送技术经济工作有关统计报表以及年度工程造价调查分析资料。
第九条 经办行的职责范围
1．会同或参与有关部门编制材料预算价格和单位估价表，制定材料价差调整系数等，做好审查工程造价基础工作，负责标底审查；参加建设项目的评标、定标，督促甲乙双方履行承发包合同和结算工程价款。
2．负责本地区工程造价的具体审查及有关工作，全面掌握本年度应审工程造价的数量，及时收审工程造价并主动上门服务，保证审查任务的完成。
3．积极认真负责地做好利用计算机审查工程造价工作。积极参加资格认证工作。
4．建立健全行内收审工程造价审查复核及资料档案保管等规章制度，并确保落实执行。
5．按规定及时报送有关工程造价、标底审查方面的统计报表和工程造价调查分析资料。
第十条 计划单列市分行的职责，可以比照第七条及第八条有关款项执行。

第三章 机构设置与人员配备
第十一条 各级行在明确职责范围后，归口管理技术经济业务。有条件的行在地方政府支持同意下，可设立专职审查机构，由建设银行代替政府负责本地区全部建设工程合同造价审查业务。
第十二条 各行必须按照审查任务配备一定数量的专业技术人员。一般平均每1000－2000万审查工作量，设置一名专职审查人员，县级行也应设专人负责技术经济工作。管理行还必须配备专职管理人员。各行要根据审查任务的需要不断加强和充实技术经济工作力量，保持技经人员的相对稳定。
第十三条 各级行要加强对重点建设项目工程造价的审管理，省级行要组织设置重点工程审查组，由各专业技术人员组成，采取固定人员，临时抽调的方式，遇有重点工程需要审查时，由省行统一组织，集中前往项目所在地，开展全面审查工作。

第四章 资格认证与持证上岗
第十四条 为了进一步加强对审查工程造价人员的管理，由总行负责统一布置和组织，对专职审查工程造价人员进行资格认证。从事专职工程造价编审人员，必须取得资格证书后，方可上岗。
第十五条 资格证书是建设银行专职审查人员从事编制、审查、监督、管理建设工程造价工作的资格证件。
第十六条 各省、自冶区、直辖市分行要成立资格认证领导小组，负责考试、考核、审批及管理工作。
第十七条 资格认证采取考试考核相结合的方法进行。考试要按专业进行，分为土建、一般安装、市政园林、各专业安装工程等，要严格把关，坚持原则，保证质量。考核应将实际工作能力及业绩作为确定资格的重要依据。其他条件按具体要求确定。
第十八条 资格证书由总行统一发放。各省、自治区、直辖市分行进行管理。发放证书由个人申请，所在行同意推荐参加，省行组织考试、考核并负责审批其资格。确定资格后上报总行核发证书。
第十九条 对已经取得资格证书的人员，各行要严格管理，定期进行检查、考核、验证，并在证书记事栏加以鉴定。发现问题要及时处理，并应视其情节轻重，给予警告，直至吊销证书。
第二十条 证书不得转借、转让或利用证书谋取私利。已了取得证书的人员，因工作变动不从事本专业工作或调离建行时，其证书由各行负责收回并上交总行备案。如有丢失证件者，由所在行出具证明，上级行核实后，报总行补发。
第二十一条 证书要贴近期2寸免冠照片，在照片处加盖中国人民建设银行钢印章，由总行统一编号，内容包括行名、姓名、性别、年龄、职务、职称、认定专业、记事栏目等。证书设置暂不按专业不分级别，在证书内注明所从事专业。
第二十二条 对现从事专职审查工作，没有取得证书的人员，通过参加考试仍未取得资格证书者，可暂时继续在岗，次年继续进行补考，连续两次补考不合格者，原则上不能在现岗位上工作。无证人员审查的工程造价，需经持证人员复核后方可作为工程价款结算依据。

第五章 工程造价的审查
第二十三条 审查范围
1．对建设银行经办建设项目的各类工程预、结算、招标工程的标底和非标设备制作价格等，都必须进行认真审查（有条件的行要积极开展概算审查业务），作为结算工程价款和择优选择中标企业的依据。
2．对建设银行经办项目的施工图预算加系数包干，平方米造价包干以及其他方式进行工程价款结算的项目，必须审查其包干造价，作为工程价款的结算依据。
3．对非建设银行经办的项目，应积极主动地接受委托，代编代审工程预结算或标底。
4．按受有关部门委托、处理工程经济纠纷。
第二十四条 审查依据
国家有关规定、计划任务书、初步设计、扩大初步设计、施工图设计、建设工程定额或综合扩大定额、材料预算价格、费用定额及有关规定、承发包合同或洽商协议，其他有关资料等。
第二十五条 送审资料
1．有权部门批准的建设工程概算文件、初步设计、扩大初步设计、计划任务书等。
2．建设工程施工图，设计变更、洽商协议等。
3．工程概、预、结算书，工程量计算书，工料分析表。
4．工程承发包合同、施工组织设计。
5．招标文件、标底及其编制依据等。
6．其他有关资料。
第二十六条 审查内容
1．工程项目及预算是否在批准的工程计划和概算范围内：
2．工程量计算和定额的套用、换算及取费是否准确；
3．材料价差计算是否合理；
4．设计变更，增减内容是否符合要求；
5．合同条款是否符合国家有关规定；
6．施工图预算之外的费用是否符合国家规定；
7．其他有关内容。
第二十七条 审查形式
1．一般项目的工程造价，可由建设银行组织力量，单独审查。
2．大中型或技术复杂的工程造价，可由建设银行会同建设单位、施工单位、设计单位等联合会审。
第二十八条 审查要求
审查前，除熟悉施工图设计和规定的施工方法外，还要对工程内容进行深入调查，掌握实际情况和有关数据，做好审查准备工作；审查中，要全面审查，逐项核实，审查后，要做好定案工作，并按审定的价值办理工程价款结算。

第六章 工作制度与考核
第二十九条 各级行的工作，都要进行年度总结，并写出总结报告报上级行。总结内容包括：技经工作的基本情况（必含各项指标完成情况以编吸存，以审吸存情况等），取得的经验，存在的主要问题和解决意见等。各省、自治区、直辖市和计划单列市分行的总结报告，应在下年1月底前上报总行。
第三十条 各分行每年都要对本地区不少于3个的典型住宅工程和其他典型工程根据审定结算的档案资料和表四到表六要求，按不同结构，不同类型的工程进行年度调查分析并附文字报告。各省、自治区、直辖市，计划单列市分行的年度工程造价调查分析报告，在下年3月底前报总行。
第三十一条 工程造价审定后，应按表三要求及时下达定案通知书，并随时检查定案结果的执行情况。
第三十二条 各级行审查的工程造价，都必须建立完整的审查档案。内容包括：原始记录卡（表一）、工程量计算书，审查变更调整表（表二），定案通知书，有代表性竣工项目的单位工程造价分析表（表四——表六）等。每个项目的审查资料，应统一装订归档保管。
第三十三条 各级行均应建立健全工程造价审查，复核，抽查制度；制定审查面、定案率、准确率和审查深度等考核指标，并定期检查各项指标完成情况。
第三十四条 考核指标
按照保证重点、巩固土建、扩大案装，开拓专业工程的原则，土建、安装、重点工程必须全面审查，专业安装工程要在短期内逐步做到全面审查。
送审价值
1．审查面＝━━━━×100％
应审价值
应审价值：指本行经办的当年和上年结转投资额的建安工作量。
已审价值
2．审查率＝━━━━×100％
送审价值
已审价值：指送审造价中累计审查的价值
送审价值：指上年未审价值与当年收到造价价值的总和。
已定案价值
3．定案率＝━━━━━×100％
已审查价值
已定案价值：指已定案的造价送审价值的累计。
复审准确份数
4．综合准确率＝━━━━━━×100％
复查份数
单份造价审 复审价值－原定案价值
查 准 确率＝（1－━━━━━━━━━━）×100％
原定案价值
单份造价审查准确标准：审查准确率应达到97％以上（含97％）

第七章 附 则
第三十五条 本办法由中国人民建设银行总行负责解释和修订。各省、自治区、直辖市分行应结合本行具体情况制定实施细则。
第三十六条 本办法自公布之日起开始施行。原《中国人民建设银行审查建设工程预算管理暂行办法》同时废止。
附表：工程造价审查档案表格式：
一、审查工程造价原始记录卡
二、工程造价调整表
三、工程造价审查定案通知书
四、工程基本情况表
五、工程造价构成表
六、主要材料消耗表

附表一：审查工程造价原始记录卡
━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━
建设单位（招标单位）┃ ┃承包方式 ┃
━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
施工单位（中标单位）┃ ┃建筑面积 ┃
━━━━━━┳━━━┻━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
工程名称 ┃ ┃结构类型 ┃
━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
工程建设地址┃ ┃开竣工日期┃
━━━━━━╋━━┳━━━━━━┳━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
提送文件日期┃ ┃审查日期 ┃ ┃定案日期 ┃
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
审查人 ┃ ┃送审文件内容┃ ┃项目经办人┃
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
概算造价 ┃ ┃送审价值 ┃ ┃定案价值 ┃
┃ ┃ ┃ ┃（标底） ┃
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━
合同工期 ┃ ┃审后价值 ┃ ┃中标造价 ┃
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━┳━━╋━━━┳━━━
定案增减分析┃单价┃ 工 程 量 ┃费 用┃材差┃税金┃其 他┃合 计
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━
核减价值 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━╋━━╋━━━━━━╋━━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━
核增价值 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
━━━━━━┻━━┻━━━━━━┻━━━┻━━┻━━┻━━━┻━━━
注：各分析栏数字统计按附表二累计金额分别填列。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程概况及审查情况说明：

附表二：工程造价调整表
年 月 日 单位：元
━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃分部分┃ 原 预 算 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
序 号┃项 工┃ 定 额 ┃单┃ ┃ 直接费 ┃ 人工费 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ 工程量 ┣━━┳━━╋━━┳━━┫
┃程名称┃ 号 编 ┃位┃ ┃单价┃合计┃单价┃合计┃
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
━━━╋━━━╋━━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
━━━┻━━━┻━━━━━┻━┻━━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┛
续表
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━
┃ 调 整 后 预 算 ┃ ┃
┣━━━━┳━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┫ ┃
┃定 额 ┃单┃ ┃ 直接费 ┃ 人工费 ┃核增额┃核减额
┃ ┃ ┃ 工程量 ┣━━┳━━╋━━┳━━┫ ┃
┃号 编 ┃位┃ ┃单价┃合计┃单价┃合计┃ ┃
┣━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━━
┣━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━━
┣━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━━
┣━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━━
┣━━━━╋━╋━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━━╋━━━━
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━━━━┻━┻━━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┻━━━┻━━━━

附件三：工程造价审查定案通知书
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建设单位（招标单位）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
施工单位：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称：
━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━
建筑面积： ┃ 承包方式 ┃
━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━┳━━━┳━━━
工 期： ┃ 审查人 ┃ ┃复核人┃
━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━
审查定案情况说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建设单位（签章）
199 年 月 日
续表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
送审价值：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定案价值：
━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃核增：
其 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃核减：
中 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃净核减（增）：
━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现将你单位提送的
审查结果送给你们，接到通知后如有不同意
见，请于收到之日起十五日内来我行商议，逾期则按本通知办理。
建设银行（签章）
199 年 月 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
施工单位（签章）
199 年 月 日

附表四：工程基本情况表
━┳━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━┳━━━━
序┃单位工┃ 建筑面积 ┃ 居住面积 ┃ 使用面积 ┃结构┃设计抗
号┃程名称┃ （平主米） ┃ （平方米） ┃ （平方米） ┃类型┃震烈度
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━╋━━━━
━┻━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━┻━━━━
续表：
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━
┃ 结 构 特 征 ┃ 开竣工
┣━┳━┳━━━┳━━━┳━┳━━━┳━┳━┳━┳━┳━┫
┃层┃层┃外装修┃内装修┃基┃楼地面┃屋┃门┃壁┃碗┃阳┃ 日 期
┃数┃高┃ ┃ ┃础┃ ┃面┃窗┃橱┃橱┃台┃
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┣━╋━╋━━━╋━━━╋━╋━━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━━━━━
┗━┻━┻━━━┻━━━┻━┻━━━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━
说明：1．本表系按民用建筑的土建工程设计，其他单位工程可参照此表设计
填表；
2．本表以单位工程预（结）算书为依据填列；
3．本表根据办法中要求填报。

附表五：工程造价构成表
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃ 其中：结算造价分析元／ｍ2
┃ ┣━┳━┳━┳━┳━━┳━┳━━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━
序┃单位┃预┃结┃人┃机┃其他┃管┃临时┃劳┃计┃税┃材┃设┃摊 派
┃工程┃算┃算┃工┃械┃直接┃理┃设施┃保┃划┃ ┃料┃计┃费 用
号┃名称┃造┃造┃费┃费┃费 ┃费┃费 ┃支┃利┃金┃价┃变┣━┳━
┃ ┃价┃价┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃出┃润┃ ┃差┃更┃ ┃
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━━╋━╋━━╋━╋━╋━╋━╋━╋━╋━
━┻━━┻━┻━┻━┻━┻━━┻━┻━━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━
备注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

附表六：主要材料消耗表
━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃ 每平方米材料消耗量
序┃单位工┣━━┳━━━┳━━┳━━━┳━┳━━━┳━━━┳━━━━
┃ ┃钢材┃木 材┃水泥┃ 砖 ┃砂┃石 灰┃玻 璃┃铸铁管件
号┃程名程┃(吨)┃立方米┃(吨)┃ 千块 ┃吨┃（吨）┃平方米┃（公斤）
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━╋━━━╋━━╋━━━╋━━╋━━━╋━╋━━━╋━━━╋━━━━
━┻━━━┻━━┻━━━┻━━┻━━━┻━┻━━━┻━━━┻━━━━


浅析离婚判决中两种表述的合理性

王越江


当前，法院在离婚案件判决书中，存在两种对判决结果的表述方式：一种为 “准予原被告离婚”（或“不准予原被告离婚”）、另一种为“支持原告的离婚请求”（或“驳回原告的离婚请求”）。
坚持第一种表述方式的主要理由是：一、在判决书中明确准予离婚或不准予离婚，表达简练，当事人易于理解和接受。二、一般原告在离婚案件的起诉状中，将诉讼请求叙述为“请求法院判令原被告离婚”，因此判决书中作出准予或不准与原被告离婚的表述，与当事人的诉讼请求相符。三、原告在因离婚纠纷起诉时，除了提出解除婚姻关系的诉讼请求外，往往还有财产分割，子女抚养甚至精神损害赔偿等请求，如果是驳回离婚请求，还需要将其他诉讼请求一一驳回，这必将影响判决书的简洁与连贯性。甚至出现像“驳回原告对婚生子的抚养请求”这类不合法表述。四、这种表达方式是人民法院一直以来惯用的表达方式，当事人并未对此提出异议，没有必要进行修改。
但是笔者认为，第二种表述方式更加符合法律精神和现代司法的理念，因此主张在审判实践中使用第二种表达方式。主要理由如下：一、这是由法官审判的中立地位决定的。从我国民事诉讼模式的发展历程来看，经历了所谓 “超职权主义”、“职权主义”和“当事人主义”的转变。这种转变也体现在法律文书的表达上。现代民事诉讼理论和实践均承认法官在审判中的中立和消极地位。而以“准予”或“不准予”表达法院的裁判意见，明显带有职权主义的色彩。换以 “支持”或者“驳回”诉讼请求的表述，则更加符合法院作为中立裁判者的地位。另外，离婚诉讼请求是一方当事人提出，而“准予（或不准予）原被告离婚” 的表述对应的是原被告双方，这显然与实际情况不符。二、从诉的分类角度来看，离婚之诉属于“变更之诉”，即双方当事人对其存在婚姻关系的事实并无异议。而“准予（或者不准予）离婚”，则是对“离婚”这一将来的法律行为作出的裁判，因此与民事诉讼事后调整的性质不符。从逻辑上是对一个假设作出判断，因此这种表述作为一个命题也缺乏合理性。三、第二种表述方式是以承认婚姻双方享有各自独立的离婚自主权为前提的。当事人一方提出离婚，其请求权基础便是离婚自主权，该项权利与结婚自主权同为婚姻自主权的应有之义。尽管离婚自主权以配偶身份为前提，但从内涵上体现的是婚姻自由，因此是一种人格权，而不是身份权利。身份权基于身份既可实现，相比之下，人格权尤其是自由权的实现则受到法律的诸多限制。这种限制对于离婚自主权而言，可以体现为一方提出离婚时，必须经法院审理认为双方夫妻感情确已破裂方可得到支持。法院在离婚纠纷案件裁判文书中，需要阐明的是对一方基于离婚自主权而提出的离婚请求是否准许的问题。因此离婚纠纷仍然涉及权利与豁免，法院要做的是在当事人提起诉讼后依法维护私权的行使或表达法律对私权的限制，而不是干预私人生活。四、至于在驳回原告离婚请求时其他请求是否需一一驳回，笔者认为，法官审理案件作为一种法律的解释活动，有必要尊守法律解释的一般规则。在民法解释中，有一种解释方式属于文本解释的内容，即“举轻以明重”和“举重以明轻”——通过法律条文中较轻的后果推知较重的后果，或者通过较重的后果推知较轻的后果。这是一种与立法技巧相关的解释方法。法院判决作为一种规范性法律文件，也可借鉴这种方式。根据“举重以明轻”的原则，既然驳回离婚请求，那么建立在离婚基础上的财产分割、子女抚养以及精神损害赔偿请求自然不被法院支持，因此法官只需在判决中体现对离婚请求的驳回即可，不必对其他请求再一一驳回。
法律文书是法院向当事人和社会表达自己立场和态度的载体，民事裁判文书在一定意义上是当事人权利和法律精神的宣言书，因此对裁判文书语言的精雕细琢以求做到精制，是法官行使审判权的重要内容。以上一家之言，敬请方家斧正。